全国一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》精选试题.doc

1、2017年一级建造师考试建设工程法规及相关知识精选试题一、单项选择题（每题1分）第 1 题 已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A-具备一定的施工管理实践经验和资历 .B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平.C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平正确答案：D,第 2 题 下列法律事实中，属于法律行为的是（）。A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B.地基开挖时发现文物而改变设计方案C.发生非典疫情致使施工进度延迟D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工正确答案：D,第 3 题 某建设单位支付工程最终结算款的时

2、间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予以支 付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单 位请求人民法脘保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（ ）。A. 2003年4月1日B. 2003年8月1日C. 2005年4月1日D. 2005年8月1日正确答案：D,第 4 题 新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（）。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备正确答案：C,第 5 题 根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内 向发证

3、机关报告。A.工程项目部B.施工企业C.监理单位 D.建设单位正确答案：D,第 6 题 甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程，以下不符合有关规定的是（）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程c.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.联合体造成违约,甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任正确答案：D,第 7 题 根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是（）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给

4、某公司D分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程正确答案：B,第 8 题 根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼正确答案：D,第 9 题 咨询单位申请招标代理机构资质时，不是必备的条件是.（）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务相应的资金C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才正确答案：D,第 10 题 建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为（）。A-综合资质、专业资质和劳务资

5、质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质正确答案：A,第 11 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无根据招标投标法的规定，不属于评标专家库专家必备的条件是（）。A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B.熟悉有关招标投标的法律法规C.身体健康，能够承担评标工作D.大学本科以上学历正确答案：D,第 12 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无根据安全生产法规定，在进行施工组织

6、设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍 ( )。A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离正确答案：D,第 13 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场 的安全生产由( )负总责。A.建设单位B.施工单位 .C.分包单位 D.工程监理单位正确答案：B,第 14 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未

7、按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无根据安全生产法规定,二级总承包资质施工企业()。A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救猨组织，.但应当配备必要的应急救援器材正确答案：A,第 15 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工 集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地

8、建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用.正确答案：C,第 16 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无对于涉及（ )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查 A.地下暗挖B.降水C.脚手架 D.起重吊装正确答案：A,第 17 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（)。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建

9、筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验正确答案：C,第 18 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设工程质量监督机构的下列行为错误的是（）A.在办理报监手续时，收取监督费B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施D.监督竣工验收程序正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无对涉及结构安全的试块、试

10、件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送 ( )的质量检测单位进行检测。A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可正确答案：A,第 20 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（)。A.将施工图2套送审，其余4套交付施工B.会同设计单位进行基础工程验收C.组织相关各方进行竣工验收D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续正确答案：C,第 21 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真

11、题 模拟预测题) 单项选择题 无某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日 经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关 资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A. 2005年3月2日B. 2005年3月7日C. 2005年3月20日D. 2005年3月31日正确答案：C,第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）。.A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力B.概算定额不

12、属于工程建设标准范围C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为D.建设行政主管部门可依据工程建设强制性条文对责任者进行处罚正确答案：D,第 23 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配 套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。 则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_( )。A. 2005年4月20日B. 2005年5月5日C. 2005年5月20日D. 2005年6月5日正确答案

13、：B,第 24 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元,.其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是 ( )。 A.整个项目按安装工程一切险投保B.整个项目按建筑工程一切险投保C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保正确答案：B,第 25 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题)

14、 单项选择题 无女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的 岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( ）。A.高处高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业正确答案：D,第 26 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。 根据劳动法的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知张某。A. 6月1日B. 6月16日C. 7月2日D. 7月16日正确答案：C,第 27 题 (单项选择题)(每题

15、1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.（）天，向 环境保护行政主管部门申报。A. 5B. 7C. 10D. 15正确答案：D,第 28 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是（)。A.工业废水处理达标后排入河流B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C.将清洗设备的废水回灌补给地下水D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场正

16、确答案：A,第 29 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合消防法规定的是（ ）。A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用正确答案：B,第 30 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时,不作为编制

17、依据的是（）。 A.项目批准文件 B.城市规划 C.项目投资概算 D.国家规定的建设工程勘察深度要求正确答案：C,第 31 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按 出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是（ ）。A.第一年甲应分配利润50万元B.第二年乙分担亏损30万元C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止正确答

18、案：A,第 32 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无根据公司法的规定，有限责任公司股东会的职权不包括()。A,决定公司的经菅计划和投资方案 B.审议批准公司的年度财务预算报告C.对公司增加或减少注册资本作出决议 D.修改公司章程正确答案：A,第 33 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列行为中，属于不正当竞争行为的是（）。A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价 C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，

19、须配套安装某企业生产的报警器D.市政府要求小区建设工艺围栏正确答案：C,第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销正确答案：D,第 35 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设

20、单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯 ? 生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（ ）。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约正确答案：D,第 36 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7 月20日招标人发出中标通知书

21、，则要约生效的时间是（ ）。A. 2006年4月1日B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日D. 2006年7月20日正确答案：C,第 37 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效 合同的必要条件是（ ）。A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显失公平.D.损害国家利益正确答案：D,第 38 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2

22、万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则 关于该承包协议效力的说法，正确的是（ ）。A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销正确答案：C,第 39 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（ ）。A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送

23、到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提正确答案：D,第 40 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因 此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权（ ）。A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款D.以承包商的名义向开发商请求付款正确答案：A,第 41 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真

24、题 模拟预测题) 单项选择题 无甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370 元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6 月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨 390元，则乙最终应付总款为每吨( )元。A. 360B. 370C. 380D. 390正确答案：A,第 42 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元，乙向甲支付

25、定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向 乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( )。A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元C.要求甲支付损害赔偿2万元 D.要求甲支付违约金1.5万元正确答案：B,第 43 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万 元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万 元，则施

26、工企业为最大限度维护自身利益应（ ）。A:向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元正确答案：A,第 44 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时 间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定 的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失( )A.由水泥厂承担B.由承包商承担 C.由水泥厂和承包商共同承

27、担D.由承包商向水泥厂索赔正确答案：A,第 45 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国合同法的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显失公平而无效B.欺诈而可撤销C.乘人之危而无效D.乘人之危而可撤销正确答案：D,第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合

28、同自（ ）起不发生法律效力。A、人民法脘决定撤销之日B、合同订立时C、人民法院受理请求之日D、权利人知道可撤销事由之日正确答案：B,第 47 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同 （）A.可撤销.B.有效C.可变更D.无效正确答案：D,第 48 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲、乙两公司签订一份建筑

29、材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（ ）。A.免除B.抵消C.混同D.提存正确答案：C,第 49 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（ ）。A.甲、乙对合同承担连带责任B.解除合同C.撤销合同D.原施工单位上级主管部门承担责任正确答案：A,第 50 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无根据我国合同法的规定，下列情形中，权利人不

30、享有法定解除权的是()。A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延正确答案：D,第 51 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发 生意见分歧。根据担保法的规定,该定金数额最多为（ ）万元。A. 30B. 45C. 60D. 90正确答案：C,第 52 题 (单项选择题

31、)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间 为（ ）之日。A.抵押合同签字、盖章B.房产行政主管部门登记 C.到公证部门办理公证D.贷款合同生效正确答案：B,第 53 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人须向债权人证明其有清偿能力.B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C.保证人可能是主合同的当事人D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面

32、同意正确答案：D,第 54 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D:维护公共利益正确答案：C,第 55 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决 结果均不满意。下列选项

33、正确的是（ ）。A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C.双方可就此纠纷向人民法院起诉D.双方可向人民法皖申请撤销仲裁栽决正确答案：D,第 56 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天接到开庭 通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（） A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席裁决正确答案：D,第 57 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试

34、题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列材料不属于民事诉讼法中规定的证据种类的是（）。A.书证 B.证人证言 C.律师代理意见 D.鉴定结论正确答案：C,第 58 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。A.开庭审理前B.法庭辩论前 C.法院判决前 D.举证期限内正确答案：D,第 59 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无法院在执行被执行

35、人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。 执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A.执行员B.执行庭庭长 C.审判委员会 D.法院院长正确答案：D,第 60 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。 在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行 的说法中正确的是（ ）。A.乙可以向法院另行起诉B.乙可以申请法院恢复执行C.该执行已经终结D.乙可以提起审判监督程序正确答案

36、：B,第 61 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁 委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。A.仲裁庭组成之前B.仲裁庭裁决之前 C.仲裁庭首次开庭之前D.法院受理之前正确答案：C,第 62 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（ ）。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项 C.双方不到法院起诉的承诺D.请

37、求仲裁的意思表示正确答案：C,第 63 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。 A 仲裁委员会 B 人民法院 C 人民政府 D 建设行政主管部门正确答案：B,第 64 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的

38、效力C.当事人可以经调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁正确答案：C,第 65 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A.责令其限期改正B.对其处20万元以上50万元以下的罚款C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任正确答案：C,第 66 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单

39、项选择题 无某建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2 万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（ ）。A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失.C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金正确答案：B,第 67 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是()。A.警告厂 B.支

40、付违约金 C.罚款 D.赔礼道歉正确答案：B,第 68 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不 能给予的处罚是（ ）。A.责令停业B.罚款C.责令限期改正 D.责令赔偿损失正确答案：D,第 69 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲

41、已构 成行贿罪，人民法院应当（ ）。A.仅对甲单位进行刑事处罚B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚正确答案：D,第 70 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 无在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。A.项目经理进行采购合同谈判B.建设单位支付工程款C.施工人员施工中高空坠物D.施工队驾驶员的驾驶行为正确答案：B,二、多项选择题（每题2分）第 71 题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施

42、工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C.为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书正确答案：B,C,E,第 72 题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余 工程款50万元， 乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节,综合 考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B.2

43、005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年 底一定付款C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付E.2006年3月，甲向人民法院起诉正确答案：A,B,E,第 73 题 下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）。A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E.总承包单位和分包单位对建设单

44、位各自承担责任正确答案：A,C,D,第 74 题 王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理 职责，其实施监理的依据包括()。A.法律、法规及有关技术标准 B.建设工程施工合同 C.劳动用工合同 D.工程设计文件E.招标公告正确答案：A,B,D,第 75 题 在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（ ）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止正确答案：A,D,第 76 题 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚E.戊某，某中介公司高级经济师正确答案：A,C,D,E,第 77 题 根据安全