建设工程设计合同毕业设计.doc

1、目 录1、工程项目名称、规模、阶段、投资12、设计内容及范围13、设计工作要求24、设计依据、标准和资质25、资料提交及期限26、合同设计费及支付方式27、甲方权利义务38 乙方权利义务49、设计变更410、保密511.不可抗力512、违约责任513、合同变更、解除614、争议的解决615、健康、安全和环境保护616、合同效力及其他约定事项6建设工程设计合同发包方(简称甲方)： 住所：企业（法人）营业执照注册号：法定代表（负责）人：设计方(简称乙方)住所：企业（法人）营业执照注册号：法定代表人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定等国家有关法律、法规之规

2、定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。1、工程项目名称、规模、阶段、投资1.1、工程项目名称： ； 1.2、工程建设地点： ；1.3、工程设计规模： ； 1.4、工程设计阶段： ；1.5、工程估算（概算）投资： ； 2、设计内容及范围2.1设计范围： ； 2.2设计内容： ； ； 3、设计工作要求3.1时间与进度： ；3. 2 设计质量与深度：设计深度执行建设工程设计文件编制深度规定、 。 ；3.3其它： 。 4、设计依据、标准和资质4.1设计依据： 4.1.1设计委托书或设计中标文件；4.1.2 甲方提交的基础资料；4.1.

3、3 工程项目批准文件。4.2 乙方采用的主要设计标准及规范： ；4.3 乙方资质等级： 。 5、资料提交及期限5.1甲方向乙方提供以下资料及文件并对其完整性、可靠性负责。序号资料及文件名称份数提供日期有关事宜5.2乙方向甲方交付以下设计资料和文件并对其真实性、准确性、完整性全面负责。序号资料及文件名称份数交付日期地点交付资料的要求6、合同设计费及支付方式6.1合同设计费（含税/不含税）：人民币（大写）： （小写） 元。该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，乙方不再另行取费。6.2合同设计收费依据按以下 方式确定6.2.1设计招标中标价；6.2.2双方按国家工

4、程勘察设计收费标准确定；6.2.3双方按发包方/设计方所在地工程设计市场调节价协商确定；6.2.4其它： 。 6.3按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。由其它方式确定的合同设计费不再调整。6.4支付方式按照下列第 款规定执行：6.4.1一次性支付：乙方向甲方交付设计文件并通过审查后 日内支付。 6.4.2分期支付：6.4.1.1合同生效之日起 日内，甲方支付设计费 %即 元；6.4.2.2（按交付设计文件的进度支付）： ；6.5其它方式： ；6.6 乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负

5、责。收款人： ；开户行： ；账 号：；7、甲方权利义务7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；7.2参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查；7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计；7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件；确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意；7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提

6、供必要的工作条件和安全环境；7.8其它： 。 8 乙方权利义务8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件；8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。8.3 根据甲方要求委派现场设计代表 进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案；8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费；8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文

7、件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案；8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商；8.8工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案；8.9未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。9、设计变更9.1甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规

8、模、标准、条件；9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改；9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案。9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承担。由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担。9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的； 9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够。9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。10、保密 10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得

9、在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。11.不可抗力11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降低到最低程度。不可抗力发生后 小时内，应以书面形式通知对方，并在 日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件；11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。一方未尽

10、通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。12、违约责任12.1甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延；12.2甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金；12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费 的违约金(甲方可在设计费中扣除)；12.4乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)；12.5由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费

11、外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。；12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。13、合同变更、解除13.1合同经双方协商一致，可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。13.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务：13.2.1给甲方造成损失拒不赔偿的；13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的；13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托；13.2.4甲方拒不支付设计费超过 %的。经书面催告后 日仍未支付的；13.2.5其他约定： 14、争

12、议的解决合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按照以下第 方式解决14.1提交 仲裁委员会进行仲裁。14.2向 人民法院提起诉讼。14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。15、健康、安全和环境保护15.1双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务，依照合同附件 工程设计HSE合同执行。16、合同效力及其他约定事项16.1合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效；16.2合同履行期：自合同签订之日起至工程竣工之日止；16.3合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；16.4本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力；16.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：16.5.1合同条款；16.5.2中标书；16.5.3 设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表；16.5.4双方往来传真、电报、会议纪要；16.6 其它约定： 。甲方（盖章)： 乙方(盖章) ： 法定代表人（负责人） 法定代表人（负责人）或委托代理人： 或委托代理人： 联系人: 联系人:电话/传真: 电话/传真: 年 月 日 年 月 日7