塑钢窗施工合同.doc

1、塑钢窗施工合同甲方： 乙方： 根据合同法、建筑法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就 塑钢窗工程有关事宜，订立本合同。一、工程概况1、施工地点： 院内。2、施工内容及做法：甲方指定的塑钢窗的制作与安装。必须按照国家现行的有关规范、规定进行施工。3、承包方式：包工包料、包运输、包安装、包安全。施工单位所使用的材料，必须保证规格质量符合设计及规范要求，必须有出厂合格证和实验报告，必须经建设单位及监理单位有关人员检验合格后方可使用。材料如下：塑钢窗：金达双鹏型材，60平开系列。材料长度大于800mm的必须贯穿钢衬（厚度不得小于1.2mm），镀锌； 五金件：锁具、滑轮

2、采用“春光”系列产品； 玻璃：中空玻璃（5+12+5）、单玻都必须采用5mm厚浮法玻璃； 耐候密封胶：宇龙牌；纱窗：绿色； 窗框填充材料：发泡聚氨酯。在安装过程中或安装完成后甲方必须对产品进行破坏性抽查试验，如与合同不一致时，确认为全部不合格，承包人全部返工，并承担发包人的一切损失。4、工期： 天，自20 年 月 日起计算。合同签订 日内，施工人员、材料全部到位。因不可抗力造成的工期延误，不计算在工期范围内。 二、安全问题在施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方承担。 三、双方责任 1、甲方责任 （1）甲方指定 为该项目的驻地负责人。 （2）甲方向乙方提供窗、门安装的样式、规格及本工程的现场施

3、工要求。 （3）组织总包、监理及乙方参加施工方案的审定工作，协调乙方与土建施工方的工作关系。 （4）工程驻地负责人对工程进度、质量进行监督、检查、验收及工程进度拨款等应有甲方解决的事宜。 2、乙方责任 （1）按施工说明、技术交底、会议纪要及变更等文件和国家现行规范和标准组织施工，确保工程质量和进度。若延误竣工，乙方应向甲方交纳违约金 元/天（按合同约定竣工时间计算）。 （2）及时提交施工技术方案、竣工验收技术资料，组织竣工验收。及时到县有关部门办理备案。 （3）必须服从甲方的管理。对现场施工人员进行安全教育及监督，采取防患措施，确保工程施工安全和第三者安全。 （4）施工完成的成品在工程交付使用

4、前由乙方负责成品保护，费用由乙方承担。 （5）乙方必须按文明工地的要求施工，保证场地洁净，废料及垃圾及时清理干净，不得乱扔乱放。交付使用前施工现场必须全部清理干净。 （6）由于夜间施工发生的噪音或其他违反政府有关部门对施工及环境保护和安全生产等方面的管理规定时，乙方承担由此发生的费用。 四、工程质量、服务承诺及保修 1、工程质量必须达到合格标准。2、乙方必须严格按照国家现行的有关规范、规定进行施工，工程质量必须达到验收标准。乙方在开始制作时应通知甲方及监理，随时进行抽查，样品窗验收合格后方可进行制作。进场安装前通知甲方及监理进行验收，并出示当地质检部门的检测报告及备案记录。 3、本工程施工应严

5、格执行上、下到工序施工交接单制度，进行工序报甲方、监理验收合格后方可进入下道工序的施工。洞口尺寸、窗框安装应符合规范，门窗框与墙体间留有10mm缝隙，弹性填充料密实填塞后硅胶填嵌到位，不得采用水泥砂浆直接镶嵌。 4、发泡剂必须饱满，在未干前刮齐，不得干后切割；水泥砂浆粉刷不得与塑钢窗框边接触，留好规定的空隙（5-8mm）；内、外侧及窗框、窗扇压条必须打满硅胶，打胶前必须将污物清刷干净；嵌牢固定合格的玻璃橡胶密封条；必须100%进行喷淋试验；窗洞周边外墙面一定宽度喷刷憎水剂。 5、塑钢窗框与窗扇密封必须严密。 6、乙方应严格按照国家现行的规范、规定施工。保证密封胶顺直、无开裂、无流坠；窗框、扇均

6、应45对角焊接，要顺直、深度一致；密封胶条周围密封严密、烫角平顺；压条45对角，拼顺直、严密；泄水孔位置正确，开孔光滑；各种开槽（孔）方正、间隙适中。 7、竣工后，乙方应将玻璃、窗框、窗扇、纱窗等清理干净。8、本工程保修壹年。在保修期内如发生质量问题，乙方接到甲方通知48小时内必须赶到现场。因乙方未按“规范”施工或材料质量不合格造成的质量问题，由乙方负责并承担责任；因甲方使用不善造成的质量问题，由甲方负责。 五、工程价款及付款方式 1、综合单价（不含试验费）： 元/m2（含纱窗）。 2、按工程形象进度拨款。合同签订后，安装完框，由甲方、监理验收合格后，甲方向乙方拨付工程款的50%；施工完毕，竣

7、工验收合格后，甲方向乙方拨付至工程总价款的75%（按实际工程量计算）；结算后付至90%；其余10%，在一年内付清。 六、违约责任 乙方若达不到甲方指定的工期和质量要求，甲方可辞退乙方，乙方应承担给甲方造成的损失。除不可抗力因素外，若因乙方原因造成的工期延误，乙方应向甲方支付工程款的10%作为违约金；若因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。 七、其他 1、甲乙双方因未履行合同发生争执，在协商不成时，可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可向高青县人民法院提起诉讼。 2、本合同共五页，一式两份，甲乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章后生效，合同价款结清后失效。甲方（公章）： 乙方（公章）：负责人： 负责人：电话： 电话：年 月 日 5