F3.31土方工程施工专业分包合同.docx

1、Xxxxxxxxxxxxx建筑工程有限公司土石方施工合同001 合同编号：001xxxxxxxxxxx迁建项目土石方施工合同工程名称：xxxxxxxxxxx迁建项目总包单位: xxxxxxxxxxx建筑工程有限公司 分包单位：xxxxxxxxxxx有限公司 土石方施工合同甲方：xxxxxxxxxxx建筑工程有限公司 乙方：xxxxxxxxxxx有限公司依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，签订合同条款如下：一、工程概况1. 工程名称：xxxxxxxxxxx迁建项目2. 工程地点：x

2、xxxx市xxxx镇xxxx村3. 工程内容：xxxxxxxxxxx迁建项目，土方开挖外运、灰土垫层及挤密桩工程。 二、工程承包范围和方式1. 承包范围：按甲方提供设计图纸施工 2. 承包方式：人工+材料+机械 三、合同工期开工日期： xxxx年 xx 月 xx 日，开工日期以甲方通知为准竣工日期： xxxx 年 xx月 xx 日四、标准质量1. 工程质量必须符合设计图纸（含变更设计）的技术要求。 2. 乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工，工程质量必须符合验收要求。 五、合同价款及工程量确认、变更：序号项目名称项目特征描述及工作内容单位工程量不含税单价（元）税率含税单价（元）含税合

3、价（元）备注1土方开挖及运输（大开挖、沟槽、基坑土方）1.包含大土方、沟槽、电梯基坑、集水坑等所有土方工程的挖土,装土,运土,卸土,平整,推土机推土,清理机下余土,工作面排水,道路修整及养护. 2.包含土方机械进退场，车辆道路、扬尘处理、道路清扫、土方车辆清洗。 3.包含土方开挖方案编制及专家论证 4.弃土位置：日间弃之*村、夜间弃之*村 5.包含土方开挖及外运所涉及的安全文明施工、环境保护及社会关系协调、迎接公司及政府单位的各项检查 。 6.以上内容所涉及的费用均已包含m385468.8689%8.72745288.4623:7灰土挤密桩（包工包料）包含机械进退场、机械成孔、孔桩出土外运、灰

4、土、素土运输、过筛、拌合灰土及土回填包含所有施工措施费、赶工费，夜间施工费、水电费、安全文明施工费、管理费、税金、不可预见风险费及其他虽未提及但施工过程中必须发生与本工程相关的其他费用m165472.5389%41.426853870.9533:7灰土回填及回填垫层（包工包料）包含机械进退场，灰土运输、过筛、拌合、铺筑、整平、分层碾压达到设计及质量规范要求m392501089%117.721088910.0042:8灰土回填及回填垫层（包工包料）包含机械进退场，灰土运输、过筛、拌合、铺筑、整平、分层碾压达到设计及质量规范要求m32860989%106.82305505.2合计8993574.6

5、1合同暂估总价：xxxxxxxxxx 元，（大写：xxxxxxxxxxxx），最终以甲方结算为准。其中不含税合同额 xxxxxxxxxx 元，（大写xxxxxxxxxxx），税金 xxxxxxxxx 元，（一般计税， 9 %增值税专用发票）（大写 xxxxxxxxxxxxx ），其中安全生产及文明施工费为 xxxxxxxx 元，（大写 xxxxxxxxxxxx ），安全生产及文明施工费为总价的2%，本合同总价为含增值税价格，适用税率【9%】。其综合内容如下：以上各项单价包含完成本工程的人工费、材料费、材料场内外运输费（含二次及多次转运）及采保费、卸土场地调整运距增加、机械费、机械进退场及场内外

6、运输费、施工水电费（包括夜间施工照明费用等）、管理费、利润、各种施工措施费、赶工费用、工程所需的测量费用、工程验收所需的各种材料检验试验（检测）费用、各种施工风险、垃圾清运、安全文明施工措施费用、临时设施费、冬雨季或异常气候施工措施费、工程保修费、成品和半成品保护费、规费及税金（增值税税率或征收率随国家法律、法规、政策调整），并考虑施工期间的价格上涨因素等一切费用。乙方仍需要开具符合甲方财务要求的其他发票，提供甲方后，甲方按合同约定进行付款。工程量确认：工程量根据xxxx省13规范清单计价及配套定额。工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量

7、变更确认书，双方依据业主方、甲方、乙方三方确认的工程量结算工程款：1. 工程设计图纸变更；2. 因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工；3. 甲方撤销了对该工程项目的投资；4. 行政机关责令停止该工程的施工；5. 其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。六、发票条款1. 乙方需根据甲乙双方提供的税务局备案信息开具发票，如因乙方原因开具发票信息有误，甲方有权要求乙方重新开具，因乙方重新开具发票导致的延迟付款责任由乙方承担。甲方税务局备案相关信息：纳税识别码：统一社会信用代码：开户银行：xxxxxxxxxx支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx地址：xxxx市xxxx区xxxx路6xxx

8、x号联系电话：xxxxxxxxxxxx乙方税务局备案相关信息：纳税识别码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx开户银行： xxxxxxxxxxxxxxxxx分行账号：xxxxxxxxxxxxxxx地址：xxxx省xxxx市xxxx区xxxx路xxxx号联系电话： xxxxxxxxxxxxxxx2. 本项目为增值税下确认的新项目，本合同乙方要向甲方提供符合国家规定的增值税专用发票，乙方提供的增值税发票税率为 9 %，增值税发票金额要与合同约定的本期结算金额保持一致，同时乙方需保证所提供发票甲方能够正常抵扣，如不能抵扣，乙方需赔偿甲方因此

9、产生的所有损失。3. 乙方应于每次付款前【5】个工作日提交符合本合同项下要求的符合抵扣要求的增值税专用发票给甲方，甲方签收发票日期为发票的送达日期，因乙方未及时提供发票导致的延迟验收及付款责任由乙方承担。4. 乙方应提供其防伪税控系统开具的销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖发票专用章，乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。5. 乙方必须确保开具发票的真实性、合法性、有效性，乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。因乙方开具的发票不合格引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款

10、、滞纳金、罚款及相关损失等。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废、未报税等无效发票；违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误、票面损毁或涂改等原因造成专用发票认证失败等；6. 乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付不合格发票金额【5】% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。7. 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应

11、法律责任，并应向甲方支付不合格发票金额【10】%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。”8. 乙方提供增值税专用发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关

12、出具的丢失增值税专用发票已报税证明单。9. 因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。七、工程款支付方式 1. 付款前乙方需提供给甲方真实、合法、有效的发票及其他甲方财务部门要求的付款资料。 2. 乙方收款账号： 账户名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 账 号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开户行：xxxxxxxxxxxxxxxx分行 行 号：xxxxxxxxxxxxxx 乙方如需变更收款账号，需在下次付款时提前5个工作日告知甲方财务部门，并提供加盖乙方公章的变更说明，如因乙方未能及时告知甲方导致的损失由乙方自行承担。 合同约

13、定付款比例：承包人收到相关审核人员审核签字同意月结单。按月支付工程进度款，支付比例80%，待本工程竣工验收后办理完成结算支付至90%，剩余款项待甲方同业主结算完毕并支付工程款后支付至100%。甲方所支付乙方的任何款项视业主拨付甲方比例所确定，如不能满足上述支付比例，而乙方因此擅自停工，按违约条款处理。乙方需按月结额向甲方开具增值税专用发票，如乙方无法向甲方开具专用增值税发票，甲方有权拒绝支付乙方工程款。甲方付款给乙方的付款比例不得超过合同约定的付款比例。八、结算方式1. 本工程执行月度结算制度， 每月21日乙方递交上月21日至本月20日所完成工作内容的月度结算报告，甲方在收到乙方递交的完整月度

14、结算报告资料后10天内审核完毕，乙方积极配合。如乙方不及时递交完整的月度结算资料造成的工程款延期支付所带来的影响由乙方自行承担。乙方应在每月的月度结算报告中将本月期间的签证一并递交，不随月度结算报告递交的，将视为本月度无签证事项发生，以后不再予以追加确认。（当月的罚款也将在当月工程款中扣除）2. 商务部在收到乙方递交的完整的月度结算报告后10天内审核完毕，乙方应予以配合。月度结算审核完毕，双方在月度结算书上签字盖章后，乙方留存一份，甲方留存三份。未经签字盖章的月度结算书无效，不作为工程款支付依据。3. 工程完工7天内乙方按甲方要求上报结算书，3个月内完成结算。无特殊情况，月度结算累计后即为最终

15、结算。由于乙方原因（质量、安全、工期、文明施工等无法达到合同要求）无法完成其所分包内容，发包人要求承包人退场时，分包报退场单价：已完工可计算工作量并形成单价的部分，单价按投标价（即回标表格中第2条的报价）的 80 %计算，无法形成单价的部分不予计算。4、乙方须按照合同价款的5%向甲方缴纳履约保证金，乙方需在正式进场施工前3日内将履约保证金以电汇形式递交至甲方人指定账户。履约保证金待合同约定全部工程施工完毕，甲方验收合格，并办理完结算后6个月无息返还乙方。如乙方不能按照规定如期上交履约保证金，甲方将在支付第一次工程款中直接扣除该金额。九、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：开工前进行现场情况交底

16、，并提供施工场地。负责对施工进度、质量、安全进行监督、检查。对施工现场需保护的管线等设施应及时采取有效措施，费用由乙方申报，以业主确认金额为准。2. 乙方权利和义务：（1）按甲方要求编制施工进度计划。（2）及时清理垃圾，保持现场的整洁。（3）乙方应遵守政府有关部门对施工现场、交通市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反规定而受到的处罚。（4）若因甲方原因项目工程在住建局相关手续不完备的情况下，罚款由甲方承担。（5）乙方须提交土石方工程竣工资料。（6）乙方承诺每月发给农民工工资不少于1600元/月，并必需实行实名制，具体详情见xxxxxxxxxxx建筑有限公司的劳务分包实名制管理办

17、法；十、安全施工1. 严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。2. 建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制，本队人员在50人以下设一名兼职安全员，50300人以内必须有一名专职安全员；300500人必须设两名专职安全员；500800人设三名专职安全员；1000人以上设5名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系，乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理，每天对本队施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方安全部门汇报。3. 进场前将本企业的营业执照、企

18、业资质等级证书、安全生产许可证、项目经理安全B证、专职安全员C证、特种作业人员操作证复印件、进场人员花名册（在外管处注册）、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表报甲方安全部门。4. 严禁未满18岁的未成年工、超过50岁特种作业人员、超过55岁的普通工种人员进入施工现场作业、禁止使用超过60岁的勤杂及保卫人员,尤其超过50岁者必须提供体检合格证明.5. 服从甲方的安全管理，保证本队施工区域的现场文明安全管理达到甲方现场管理目标标准。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术施工方案进行实施，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的

19、质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方物质部和安全部，经甲方物质及安全部门确认合格后方可使用。6. 乙方进场前需与甲方签订专业分包单位安全生产管理协议作为本合同的附件，7. 施工现场奖罚规定按照乙方与甲方签订的专业分包单位安全生产管理协议中相关规定执行。8. 安全生产费用单列及考核a、 “安全生产费用”额度：安全生产及文明施工费投入不低于合同总价的2%b、由乙方根据确定的“安全生产费用”额度编制分包单位现场安全生产费用投入范围明细表作为本合同的附件c、乙方依据甲方认可的分包单位现场安全生产费用投入范围明细表内容及总额，编制分包单位现场安全生产费用投入计划表明确的相应费用使用

20、计划，作为本合同附件和总包过程监督管理依据。d、甲方依据乙方编制分包单位现场安全生产费用投入计划表明确的相应费用使用计划，编制项目分包单位安全生产费用投入月度考核支付表同时并将此表作为合同附件之一，每月对乙方进行考核。安全生产费用不得结余挪用。9. 乙方应按照xxxx市有关规定做好安全教育、安全防护等工作，执行甲方现场管理规定，保证施工安全和人身安全；发生事故，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担相应责任。10. 在施工过程中所发生非甲方原因造成的安全事故、交通事故等的损失，由乙方承担。11. 甲方认为乙方工作中的安全措施不力、设施不足，有权要求乙方限期改正。如不能满足安全要求，甲方有权自行

21、安排，所发生的费用乙方承担。12. 乙方夜间施工应设置警示标志，确保安全。十一、违约责任1. 非甲方原因，工程未按合同规定日期竣工，每延期一天甲方有权将结算价3%的违约金从乙方的工程款中直接扣除。且施工过程中工期延误在15天以上的，承包人有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如承包人解除合同，分包人必须无条件退场，且按分包合同价款 %向承包人支付违约金，还应承担由此给承包人造成的损失，包括但不限于承包人受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。2. 本工程乙方不得以任何形式转包给第三方，一经发现甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。3、工

22、程质量未达到本合同约定的质量标准的，分包人应当按照分包工程价款 1.5 %向承包人承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因给承包人造成的损失的，承包人有权向分包人追偿。十二、争议的解决本合同履行期间如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可依法向西安市未央区人民法院提起诉讼。十三、其他1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。2. 本合同自双方签字、盖章之日起生效，甲乙双方履行完全部义务后本合同终止。3. 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。粽子老师课程咨询微信：1819595913甲方（公章）：xxxxxxxxxxx建筑工程有限公司 乙方（公章）：xxxxxxxxxxx有限公司 法定代表人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：（签字）（签字）